试题详情

某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~I共9项工作,合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同,包括P、Q共2项工作,合同工期70天。经甲乙双方协调,并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。

工程施工过程中发生如下事件:

【事件1】:工作 B、C和 H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和 H的施工作业。

【事件2】:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。

【事件3】:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。

【事件4】:工作 G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。

问题:

1、事件 1 中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和 H三项工作的施工顺序?为完成B、C和 H三项工作, 土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?

2、写出事件 2 中项目监理机构处理该设计变更的程序。

3、事件 2 中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

4、事件 3 中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

5、事件 4 中,甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。

查看答案
纠错
若遇到问题请联系 客服QQ:3480655671

正确答案:

1、事件1中:

(1)施工顺序: C→B→H;50-40=10天;

(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。

2、事件 2 中,项目监理机构处理设计变更的程序:

(1)对变更费用和工期影响作出评估;

(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;

(3)会签《工程变更单》 ;

(4)监督甲施工单位返工处理。

3. 事件2中:

(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;

理由:返工处理费用非甲施工单位原因造成的,属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天,应批准工程延期10天;

理由:工作 F 的工作时间增加非甲施工单位原因造成的,但工作F 有10天的总时差,只影响工期10天;故应批准工程延期10 天。(因为该施工进度计划关键线路为:1→2→3→5→8→9→11→12,F 工作不在关键线路上,7→8 工作有 10 天的机动工作时间) 。

4. 事件3中:

(1)项目监理机构应批准费用补偿2 万元;

理由:窝工损失由非乙施工单位原因造成的,属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天,应批准工程延期10天;

理由: 工作 F 的工作时间增加20天,但只影响工作 P 晚开始10天,故应批准工程延期10 天。

5、事件4中:

(1)甲施工单位的做法不妥;

理由:甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。

(2)项目监理机构的做法妥当;

理由:项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时,应坚持进行剥离复验。

本题解析: 暂无解析

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单选题

因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指(  )

  • A. 单方宣布合同终止
  • B. 请求法院撤销债务人行为
  • C. 请求政府行政主管部门授予撤销权
  • D. 请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
2.单选题

《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(  )的行为。

  • A. 解除合同
  • B. 变更合同
  • C. 转让合同
  • D. 中止履行合同义务
3.单选题

在合同中当事人没有约定质量标准的,如果没有国家标准,则依(  )执行。

  • A. 地方标准
  • B. 企业标准
  • C. 行业标准
  • D. 强制标准
4.单选题

合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式,则必须在合同中约定仲裁条款,因为仲裁是以(  )为原则的。

  • A. 自愿
  • B. 自由
  • C. 承诺
  • D. 要约
5.单选题

要约的撤回应在(  )取消要约的意思表示。

  • A. 签订合同之前
  • B. 合同成立之后
  • C. 要约发生法律效力之前
  • D. 要约发生法律效力之后

相关题库

更多
置顶